1.1项目概况：

本项目为2023年中国电信安顺分公司新大楼逾期动力设备更新改造工程EPC总承包。本次采用单项合同形式，预估金额870000.00元（不含税）。

1.2采购内容及分包（标包）划分情况：

1.2.1采购内容：主要采购内容为2023年中国电信安顺分公司新大楼逾期动力设备更新改造工程EPC总承包。具体采购内容详见“第五章 技术规范书”。

1.2计划工期：合同签订生效后，接到建设方进场施工的通知，120日内实施完毕并验收合格。

1.3 工程地点：中国电信安顺分公司电信大楼。

1.4承包方式：包工包料。

1.5 本项目不划分标包及份额。

*

1.3本项目设置最高参选限价，分项限价如下，参选人参选报价高于最高参选限价的，其参选将被否决。

 2.参选人资格要求 

2.1参选人基本资格要求： 

（1）参选人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于比选人和比选代理机构，具备有效期内的合法企业工商营业执照。

（2）参选人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一标包参选或者未划分标包的同一比选项目参选。

（3）参选人须同时具备有效期内的以下资质：

  ①设计资质，满足以下资质条件之一：

a.建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质；

b.建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）设计专业乙级及以上资质。

（依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）建设行政主管部门核发的有效的同专业、同等级及以上资质按照上述原则认定）。

②施工资质，满足以下资质条件之一：

a.建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包三级及以上资质;

b. 建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。

（依据《建设工程企业资质管理制度改革方案》（建市〔2020〕94号）建设行政主管部门核发的有效的同专业、同等级及以上资质按照上述原则认定）。

  ③建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

（4）本项目要求参选人以下人员具备有效期内的资质要求：

  ①企业主要负责人具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A证）。

  ②项目负责人(项目经理) 同时具备以下资格要求：

 a.具备有效的建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格；

 b.具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证），且承诺不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程项目经理；

 ③专职安全生产管理人员不少于1人，具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C证）。

 ④设计负责人：具备有效的二级及以上注册建筑师资格或注册公用设备工程师或建筑工程中级及以上职称。

 ⑤施工负责人：具备有效的建筑工程或机电工程二级及以上注册建造师证书。

⑥参选人拟派往本项目的特种作业人员，具备应急管理部门颁发的有效期内的电工证1人、登高证/高处作业操作证1人。

备注：须提供上述人员身份证及相关证书扫描件、参选人为其缴纳的2023年1月1日至参选截止之日任意连续6个月社保证明。设计负责人、施工负责人与项目负责人(项目经理) 不得为同一人。

（5）须承诺为本项目开具增值税专用发票（格式自拟）。

（6）本次比选不接受联合体参选

2.2参选人不得存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被依法暂停或取消参选资格的；

（3）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在最近三年内[参选截止时间前36个月]被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；

（6）在最近五年内参选截止时间前60个月被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（7）在最近五年内参选截止时间前60个月被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

（8）被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

（9）为本比选项目提供过可行性研究报告、初步设计方案、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（10）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（11）为本比选项目的代建人；

（12）为本比选项目的比选代理机构；

（13）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构同为一个法定代表人；

（14）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构存在控股或参股关系；

（15）与本比选项目的监理人或代建人或比选代理机构相互任职或工作的；

（16）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

（17）其他按照《中国电信供应商不良行为管理办法》及处理结果，应对参选人及其参选产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的。同一标包或未划分标包的同一比选项目涉及多个产品评估品类的，参选人及其任一参选产品品类涉及相关禁止采购处理结果的，该标包或比选项目应适用相关的禁止采购处理措施；

（18）近2年（参选截止时间前24个月）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上责任事故的（依据事故发生地人民政府批复的事故调查报告认定结论确认）；

（19）法律法规、比选文件限定的其他情形。

参选人是代理商的，本条所指的参选人也包括其所代理的制造商；联合体参选的，联合体成员均不得存在上述任一情形。

2.3参选人提供的材料、工程设备资格要求：

2.3.1参选人提供的材料、工程设备应是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区的产品。

2.3.2参选人提供的材料、工程设备不得存在按照《中国电信供应商不良行为管理办法》及处理结果，在本项目中执行禁止采购处理措施的材料、工程设备。

2.4参选产品制造商（集成商、软件开发商等）资格要求：无。

2.5评价检测：无。

2.6法律法规规定的其他要求。

3.资格审查方法

本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见比选文件第三章“评选办法”，凡未通过资格后审的参选人，其参选将被否决。

4. 比选文件的获取

4.1比选文件获取时间：2024年4月20日09时00分至2024年4月23日17时00分（北京时间，下同）。

本招标项目仅供正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，联系工作人员办理会员入网事宜，成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。